根据 粤发改产业函[2013]356号、增国用[2012]第GY000201号、增国用[2012]第GY000202号、穗国土规划建证[2017]945号 批准，并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，广汽本田汽车有限公司现对广汽本田汽车有限公司增城工厂工业（自编号试验间扩建）工程施工进行施工总承包公开招标，选定承包人。
一、工程名称：广汽本田汽车有限公司增城工厂工业（自编号试验间扩建）工程施工总承包
二、招标单位：广汽本田汽车有限公司
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格，按***法律经营。
3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及***许可证。
4、投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包二级或以上级别施工总承包资质；投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程壹级或以上级别的注册建造师。
注：①资质标准按照建市[2014]159[2015]154[2015]20
②建造师的及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职***员，项目专职***员在任职期间也不得担任项目负责人。
5、持有项目负责人***培训考核合格证（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员***考核信息系统***管理人员证书信息的打印页。项目负责人和***员不为同一人。
6、专职***人员须具有***考核合格证（C证），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员***考核信息系统***管理人员证书信息的打印页。
7、投标人自 2014 年 1月 1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指中标金额大于或等于1300万元的建筑工程施工总承包业绩，完成时间以竣工验收时间为准，中标金额以中标通知书为准）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。
注：①业绩取自广州市房建和市政企业库。
8、投标人已按照附件一的内容签署盖章的《投标申请人声明》（一）、（二）、（三）。
9、关于联合体投标：本工程不接受联合体投标。
2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
十、资格审查方式
本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查，满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十一、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。
十二、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会**次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。
十三、接受报名及资格审查。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职***员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职***员***培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和***员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行***相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司如投标时选用绿色达标企业的混凝土，中标后将使用绿色达标企业的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
 
特此声明
 
 
 
                    声明企业：
                                 年   月   日
 

 
 
 
投标申请人声明（二）
 
关于投标过程不发生围标串标行为的声明
 
本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加                 投标工作，作出郑重声明：
本公司保证在投标过程中不出现以下情形：
一、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
二、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的；
三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的；
五、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
六、不同投标人的投标文件相互混装的；
七、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
八、不同投标人委托同一人投标的；
九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；
十一、评标委员会认定的其他串通投标情形。
如果出现上述情形之一的，愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：
1、取消投标、中标候选人资格、中标资格；
2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；
3、两年内停止或禁止参与广州市增城区财政资金建设工程的投标；
4、两年内停止或禁止在广州市增城区承接工程或者执业；
5、对不良行为予以记录，并进行公告；
6、报广州市增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业：
年    月    日
法定代表人签字：            (企业公章)
投标申请人声明（三）
 
关于遵守招标文件和履行施工合同的声明
 
本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加                   投标工作，作出郑重声明：
一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：
1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。
2、施工现场技术和管理人员：
（1）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；
（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；
（3）在收到发包人进场通知的3天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，不得兼职或者擅自离岗；
（4）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。
3、工期：保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。
4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。
5、质量、***：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、***目标计划，且按广州市增城区有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。
6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。
7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。
二、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：
1、取消中标资格或者解除合同；
2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；
3、两年内停止或禁止参与广州市增城区财政资金建设工程的投标；
4、两年内停止或禁止在广州市增城区承接工程或者执业；
5、对不良行为予以记录，并进行公告；
6、报广州市增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业：                         年  月    日
法定代表人签字：            (企业公章)
 
 
 


附件:
批复的通知.pdf

国土证.pdf

规划许可证.pdf

资金来源.pdf

委托书.pdf

招标公告.doc

试验间扩建工程招标文件0810.doc

备案表.pdf

招标图纸发出版.rar

清单.zip

代理合同.pdf

授权代表.pdf

技术标评分项说明.pdf

试验间扩建施工招标文件合同条件及综合说明170803.doc

申请函.pdf

图纸证明.pdf

公布函.pdf

excel控制价.zip

电子签名委托书.pdf

招标人声明.pdf